加工定做合同

手機：M版　　分類：合同範本　　編輯：pp958

　　加工定做合同（一）

　　承攬方（全稱）： _________________________________________

　　定作方（全稱）：_________________________________________

　　合同編號： ______________簽訂地點： ______________________

　　承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期：

　　品_ 名

　　規格

　　單位

　　數量

　　單價

　　金額

　　分期交（收）貨數量

　　備註

　　總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______

　　定作款共計人民幣（大寫）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二、質量標準：

　　1、定作方應該於本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內，向承攬方提供定作物的樣品，承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符。

　　2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。

　　三、質量檢驗及驗收辦法：

　　定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應於收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。

　　四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。

　　五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：

　　1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關的託運手續，運費由定作方自行承擔。　承攬方將定作物交付承運人後，則視為承攬方已將定作物交付於定作方，定作物所有風險由定作方承擔。

　　2、時間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，並且取得對方同意。

　　委託承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。

　　六、預付款要求：定作方應於本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿計算），該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。

　　七、定作款結算辦法及期限：

　　1、 ___________________________________________________________________________________

　　_______________________________________________ ________________________

　　2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。

　　八、違約責任：

　　第一點：定作方的違約責任

　　（１）中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。

　　（２）中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。

　　（3）未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

　　（4）無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，

　　（5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該承擔因此多支出的費用並賠償承攬方因此造成的損失。

　　第二點：承攬方的違約責任

　　（1）違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金。

　　（2）包裝不符合合同規定的，應重新包裝，並承擔因此而支付的費用；

　　（3）承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。

　　（4）因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　九、爭議解決方式

　　本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向桐鄉市人民法院起訴。

　　十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。

　　十一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動，在交付時間上有±＿＿天的浮動。

　　十二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　十三、雙方需約定的其它事項：

　　_____________________

　　______________________

　　本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　承攬方（蓋章）：______________ 定作方（蓋章）：

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿　　法定代表人：＿＿＿＿＿

　　電話：＿＿＿＿＿＿＿＿　　電話：＿＿＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿　　地址：＿＿＿＿＿＿＿

　　開戶銀行：＿＿＿＿＿＿　　開戶銀行：＿＿＿＿＿

　　帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　　帳號：＿＿＿＿＿＿＿

　　日期：______ 年____ 月____ 日

　　加工定做合同（二）

　　定做方（以下簡稱甲方）：遼寧北辰窗業有限公司

　　承攬方（以下簡稱乙方）：

　　甲方委託乙方　　，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條：定做物

　　第二條：定做物質量要求：

　　1.按國家標準執行。

　　2.乙方提供封存樣品，由雙方代表當面封簽，作為驗收的依據

　　第三條：原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

　　1.定做物加工所需的所有原材料全部由乙方提供，具體原材料名稱、規格、單位、技術標準、質量要求以雙方確認的附件內容為準。

　　2.甲方可按合同規定的原材料要求對乙方在加工過程中進行檢驗，不符合要求的，應立即通知乙方調換或補充，乙方應當在15日內按照甲方的要求調換或補充完畢，否則甲方拒絕付款。乙方未經甲方同意，不得對甲方要求的原材料更換，。

　　第四條：技術資料，圖紙提供辦法：

　　1.甲方應當在協議簽訂后2 天內向乙方提供定做物相關的洞口尺寸、施工圖紙、技術交底等相關技術資料。

　　2.乙方應當在收到定作物等相關資料后遵照甲方要求兩天內向甲方提供定作物的風格設計圖紙及加工尺寸表、門窗加工用料優化單、生產下料單等，甲方在收到乙方上述材料后需在兩天內對乙方提供的資料進行審核，經甲方審核無誤（簽字）后乙方方可進行加工。

　　3.甲方在定作物加工期間，發現乙方的門窗風格設計圖紙、加工尺寸或技術要求不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在2日內回復，出具修改意見。如甲方在2日內未得到答覆，有權要求乙方停止工作，因此造成的損失，由乙方賠償。

　　4.乙方需按照甲方的要求進行圖紙設計、下料，按照合同約定按時交付設計圖紙、下料單、優化單。對於在生產過程中發現的設計錯誤，甲方有權要求乙方更換重作，費用由乙方自行承擔，否則甲方有權拒絕付款。

　　5.乙方必須對於承攬的工作保密，未經甲方許可不得留存技術資料和複製品。一經查實，乙方留存甲方的技術資料和複製品，無論是否投入使作或是否創造經濟價值，乙方均承擔違約金。

　　6.乙方必須使用自己的設備、技術和勞力，完成加工、定作、修繕等任務的全部內容，不得將本合同約定的部分或全部內容擅自轉包給第三方完成工作，否則甲方有權要求乙方停止施工，解除合同，並承擔違約責任。

　　第五條：價款和付款方式：

　　1.合同暫定總價款為元，總價款包括由乙方包工、包原材料、包稅金（17%增值稅）、包製作、包質量、包工期、包安全、包風險、包售後服務。本合同履行過程中不管市場價格如何變化，雙方均按本合同確定的價格結算。乙方如在價格增長而不履行或不完全履行合同，按合同暫定總價的20%給付甲方違約金。

　　2.合同預付款為　　元。進度付款按批次進行。甲方每次提貨前，乙方需向甲方提供每批次對應價款金額的增值稅發票，否則甲方可先行提貨並順延付款時間。

　　3.付款均以銀行方式進行結算，所有結算款必須按雙方約定的地址及賬號匯出，甲方不得對工程現場現金結算。

　　4.甲方每次付款給乙方時，乙方應當提供金額相同的正式商業發票給予甲方。否則甲方有權不予付款。

　　第六條：驗收標準和方法：

　　1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。甲方指派專人駐乙方廠內，協助乙方進行定做產品的加工、檢驗、提貨相關工作。如乙方在定作產品過程中以次充好、偷工減料或其它質量問題，甲方一經發現，乙方必須重新更換或重新製作，費用由乙方自行承擔，如果造成合同延期，乙方承擔違約責任，同時甲方有權解除合同。

　　2.甲方應當在接到乙方書面通知后 10 天內驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，雙方協商，質量保證期為 90 天。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換，費用乙方自行承擔。

　　3.雙方對承攬的定作物質量在檢驗中發生爭議時，可由北京市質量技術監督局進行鑒定，並以其檢驗結果為確定貨物質量的最終依據。

　　第七條：提貨的時間和地點：

　　1.提貨時間：本合同簽訂后，甲方按所需要的訂貨批次、訂貨量及交貨時間向乙方發出書面訂貨製作通知，乙方應根據該通知的要求進行製作並按時向甲方供貨。

　　2.交貨地點為乙方加工工廠，接貨單位（或接貨人）為甲方。每次提貨甲方應以書面蓋章或簽字為準。

　　3.原材料到加工廠內卸貨和定作物在加工廠內裝貨，運輸費用由乙方負責。

　　第八條：包裝要求

　　1.包裝要求：型材貼膜不破壞，整體纏繞保護。由於包裝不合格導致定作物損壞或滅失，由乙方承擔賠償責任。

　　2.包裝費用由乙方負擔。

　　第九條：運輸辦法及費用負擔：

　　1.運輸方式：汽運。

　　2.運輸費用由甲方負擔。

　　第十條：乙方的違約責任：

　　1.未按合同規定的質量交付定作物，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，並向甲方賠償被拒部分定作物總價值的兩倍。

　　2.交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權拒收，拒收部分的原材料損失由乙方負責。

　　3.未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損，丟失的，由乙方賠償損失。

　　4.乙方逾期交付定作物，每逾期一天，按逾期交付部分的定作物總額的1‰償付違約金。逾期5天不能交付，視為乙方不能完成交貨，甲方可解除合同，乙方應向甲方支付違約金，支付數額為不能交貨部分定作物總價值的30%，並承擔甲方因此所受的損失。在甲方發出書面解除合同通知后，乙方需將甲方未加工製作部分的原材料全部運送至甲方指定地點，在辦理解除合同的過程中，乙方不得有任何阻撓。

　　5.甲方有權對乙方的設計提出建議和要求，以使乙方設計的更符合甲方的生產要求。如乙方所交定作物不符合甲方規定的，或在生產過程中發現的錯誤，甲方有權要求乙方應承擔補正之責任，乙方拒絕補正的，甲方有權單方解除合同。因乙方違反本合同約定致使合同全部或部分解除的，乙方應向甲方支付合同解除部分所涉總價款15％的違約金，並承擔甲方因此所受的損失。甲方違約致使合同無法執行，甲方補償乙方已發生損失並支付乙方解除部分10％違約金。

　　第十一條甲方的違約責任：

　　未按合同規定的日期付款，每按逾期一天，按逾期部分的1‰支付逾期付款違約金。

　　第十二條其他約定：

　　其他有關技術協議書、技術資料、圖紙等也是合同的組成部分。

　　第十三條：糾紛的處理：發生糾紛，雙方應協商解決；協商不成時任何一方可直接向甲方住所地法院提起訴訟。

　　本合同自_ _年 _月___日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲方和乙方各執一份。

　　甲方：　　乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委託代理人：　　委託代理人：

　　開戶銀行：　　開戶銀行：

　　帳號：　　帳號：

　　日期：　　日期：