首頁 > 範文大全 > 合同範本 > 定作合同

定作合同

手機:M版  分類:合同範本  編輯:小景

  定作合同(一)

  定做方: (簡稱甲方) 合同編號:NO,*****

  承攬方: (簡稱乙方) 簽訂地點:

  一、定做標的,數量及金額

  一、質量要求,技術標準,按國家標準。

  一、包裝要求及費用負擔,乙方負擔。

  二、運輸要求及費用負擔,乙方送貨到甲方工地。

  三、完工及到貨時間;地點,自預付款到乙方賬戶之日起15日內生產完工,並在3日內運至甲方工地。;

  四、本合同之地毯圖案由 提供,授權乙方生產。

  五、驗收標準及提出異議期限;貨到后2 日內按 標準完成驗收事項。如有異議,甲方應在交貨后 7 日內書面提出,雙方協商解決。

  六、合同簽訂之日起 日內,甲方支付合同總金額的30作為預付款,即 元。貨到工地后,甲方付給乙方貨款總額的90%,即 元,乙方才可施工。餘款即 元在乙方鋪裝完后,甲方當日付款給乙方。

  七、爭議解決方式;本合同如在履行中發生爭議,當事人應本着誠實信用、互惠互利的原則協商解決。協商不成,當事人可依法向法院起訴。

  八、違約責任;乙方生產完成後,如甲方在3個月內不提貨,此合同終止,乙方有權將此貨品處理。

  九、雙方約定的其他條款;

  名稱; 名稱;

  地址; 地址

  法定代表人 法定代表人;

  委託代理人; 聯繫方式

  簽訂日期; 年 月 日

  定作合同(二)

  定做方:

  承攬方;

  一、施工內容、規格、數量

  1、施工隊宿舍新建二層岩棉板____平方米,每平方米____元,計_______元。

  2、岩棉板平房____平方米,每平方米____元,計______元。

  3、施工隊食堂、廁所及配電室岩棉板骨架封頂____平方米,每平方米____元,計_______元。

  4、施工隊食堂、廁所及配電室塑鋼門為_____平方米,每平方米_____元,計_______元,塑鋼窗為_____平方米,每平方米_____元,計_______元。門窗共計_______元。

  5、硅鈣板烤漆龍骨吊頂_____平方米,每平方米_____元,計_______元。

  6、廁所及廚房、實驗室PVC吊頂_____平方米,每平方米_____元,計_______元。

  7、吊裝式門衛室1間,計_______元。

  8、辦公室及宿舍后牆防護網_____平方米,每平方米_____元,計_______元。

  以上合計人民幣金額(大寫):肆拾肆萬柒仟肆佰壹拾壹元。

  二、質量要求、技術標準:同行業標準。

  三、驗收標準:此房安裝完工後,10天內由定作方組織驗收。如未驗收即使用,則視為合格。

  四、期限:甲方工程竣工。

  五、交付定金、預付款數額及時間:

  六、付款違約責任:延誤工期每天按工程總造價5%違約金,推遲付款每天按工程款總價5%違約金。

  七、解決合同糾紛方式:雙方協商解決,協商不能解決的由承攬方當地法院仲裁。

  八、雙方協商其它條款:1、定作方負責:木方基礎、地面及水、暖、電等安裝;2、定作方免費提供施工所用水電及工人住宿;3、如遇天氣變化工期順延。

  定作方:(蓋章) 承攬方:(蓋章)

  法定代表人: 法定代表人:

  委託代表人(簽字):  委託代表人(簽字):

  單位:   單位:

  地址:   地址:

  電話:   電話:

  定作合同(三)

  定作方:青島欣正基業有限公司  合同編號:

  承攬方:  簽約地點:即墨市

  簽訂時間: 年 月 日  供貨日期

  1、供貨產品及價格

  2、供貨時限:合同簽訂后按定作方規定時間交貨。不能按期交貨每天罰金500元(樣品除外),如因承攬方未按期交貨所造成的定作方損失,由承攬方負擔。

  3、交貨地點、方式、費用負擔:定作方廠內交貨,運費由供方承擔。

  4、技術p質量標準:承攬方嚴格按照定作方圖紙加工;材料為壓鑄鋅合金(代號:YX040A),材料的尺寸、化學成分及機械性能應符合國家標準和歐美環保ROHS標準,表面鍍鋅、鉻化等處理應嚴格按照國家標準工藝和歐美環保ROHS要求製作,由於承攬方濫用原材料或不按標準方式製作所造成的定作方損失,由承攬方承擔完全責任。

  5、驗收標準:承攬方應該嚴格按照圖紙生產,所加工產品力學性能需超出使用要求1.5倍以上,表面平滑,無渣粒、氣孔,無鏽蝕凹陷突起等材料缺陷;表面處理后要光亮無雜質污物。定作方質檢員按比例抽檢,給出書面記錄,提出相應整改返修意見,最終質量由承攬方完全負責。

  6、包裝標準及包裝物的供應與回收:按產品型號單獨包裝,有明確的標識,防止產品受潮,包裝物以不損壞產品為標準,由承攬方提供,包裝物不回收。

  7、驗收方法及提出異議期限:

  按上述合同條款貨到抽樣驗收,十五天內提出異議,使用中如發現不合格品退貨或換貨;如承攬方所提供產品質量出現問題,引起客戶索賠p罰款或退貨,承攬方必須承擔定作方由此引起的一切損失。

  8、結算方式:貨到驗收入庫后憑17%增值稅發票三個月以內結算。

  9、合同糾分解決:雙方協商,協商不成向定作方所在地人民法院起訴。

  10、其它:

  1)如遇價格變動雙方另行簽訂補充協議。

  2)因某種原因承攬方不能按期供貨應提前一個周通知定作方。

  3)本合同約定產品為定作方專用,承攬方不得給其他廠家供貨及外泄定作方技術、圖紙等資料。否則支付不低於5萬元違約金。

  定作方:青島欣正基業有限公司  承攬方:

  代表:  代表:

  聯繫電話: 聯繫電話:

  傳真:  傳真:

  簽訂日期: 年 月 日  簽訂日期: 年 月 日

您正在瀏覽: 定作合同
網友評論
定作合同 暫無評論